...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kanun'un... ...kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

... eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin haksız feshedilmesi nedeniyle... ...kurulan komisyonca tesbit edildiğini, bu sebeplerle aktin haklı olarak feshedildiğini... ...yapılmadığı gibi soyut gerekçelerle feshin iptâline karar verilmiş ise...

...yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini... ...yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir. ...fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı...

...taraflarınca onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı... ...programının gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları...

...tarihinde meydana gelen Yangın hadisesi sebebiyle yüklenici tarafından hazırlanan... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır. ...noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere...

...nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine... Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... ...artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla...

Sözleşmenin 6. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin...

...Tanzim İşi”nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına... ...olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat... ...maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde... ...hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan...

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin 14 üncü maddesi gereği... ...uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. ...Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...

...Bakanlığı'na bağlı bir kurum olması sebebiyle 4735 sayılı Kanun'un... ...tarafından, dava konusu işlemin sözleşmenin feshi ve 4735 sayılı Kanun'un 26... ...şirket ile imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan kesin... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.