... sağlaması gerekirken bu şartlara uyulmadan sözleşmeyi feshettiği, her ne kadar davacı şirket ... tarafından, mücbir sebebin var olduğu, tek taraflı fesih hakkı olduğu, normlar hiyerarşisine aykırı olan ... sebep olarak sayılan her hâlin herkes için mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğinin tartışmasız olduğu ...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak... ...yapılamadığı, iklim, hava ve ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek, yukarıda... ...Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

K:… sayılı kararda; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen mücbir sebebe yönelik koşulların oluşmadığı savunulmuştur. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 2023/1935) Kurdaki artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

...karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır... ...artışı , girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

...verildiği, davacı şirketin fesih talebi ve anılan inceleme raporunda yer verilen değerlendirmeler göz önünde bulundurularak sözleşmenin idarece feshedildiği; diğer yandan, işletmeciliğin belirtilen şekilde sona erdirilmesinin, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçme ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde...

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...olup ilgi-h’de kayıtlı yazı ile firmaya fesih bildirimi yapılmıştır. … Tüm bu hususlar çerçevesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... ...maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği... ...nitelikte olmadığı; bu durumda, davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname