...sonra dahi teknik şartnamede bu konuyla ilgili değişiklik teklifinde bulunmadığı, davacının... Anılan Kanun'un Mücbir Sebepler başlıklı 10. ...sonucunda, numunelerin uygun bulunmadığı, ayrıca sözleşmede belirtilen teslim tarihi ve programına... Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller de 4735 sayılı Kanun'un 10.

...idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir. ...Revize iş programının düzenlenmesinden sonra sözleşmede de belirtildiği şekilde hakedişlerin... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

...dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici... ...hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin...

...sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek... ...belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik

...açıldığı, davacı şirket ile imzalanan söz konusu sözleşmede yer alan edimlerin yerine getirilmediği... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...kullanılamadığı belirtmekte ise de; şartname ve sözleşmede mesire alanının Orman Genel Müdürlüğü... ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme... ...getirememesinin kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde...

gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...Kanununun 8 inci maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır. ...sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını...

...süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya... ...içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına...

14.3.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas... ...sayılı kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle...