İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde...

...komplikasyonların İdare tarafından mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...ileri sürülen hususlar nedeniyle belirli bir süre ertelenmesine yönelik olarak yapılan başvurunun... maddesinde belirtilen mücbir sebebe yönelik koşulların oluşmadığı savunulmuştur. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...kendi kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan öngörülemezlik ve önlenemezlik... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...görüşüldü: Dava; davacı şirketin 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...sözleşmenin ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma yetkisi bulunmadığı... ...Dava; Kamu İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin koşullarının...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep ...tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı ve sözleşme...

% 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi ...hesaplanması, gezilere talep olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi... ...fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...