...Bakanlığı tarafından açıklanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021 tarihinde ihalesi yapılan malların tedarik edilememesi durumunda Covid-19 pandemisinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu.

Kısım Sinyalizasyon Malzemeleri Alımı)'' işi ihalesi uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 58.

... 2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir sebep ... idarece yapılan değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmesi üzerine açılan ...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58.

... unsurlarının her ikisini de taşımadığı görülmekle birlikte, işin süresi içinde mevsimsel olarak o bölgede gerçekleşen yağışların geçmiş ... 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğine, Oybirliği ile karar verildi ...

... parçaların yeni olarak … tarafından imal edileceği, imalat süresinin sipariş tarihinden itibaren yaklaşık 120 gün olduğu&quot ... sunulmadığı dikkate alındığında, söz konusu durumun, mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için aranan yükleniciden kaynaklanan ...

...sonrasında yaşadığı komplikasyonların İdare tarafından mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi... ...ardından … tarihinde taburcu edildiği, 14 günlük izolasyon süresi içerisinde tedavisinin devam ettiği ve bu sırada … tarihinde... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...anlamına gelmemekle beraber “rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile idare müvekkili şirketlerin...

... üzerine de dava konusu işlemin tesis edildiği; Davacı şirketin süresi içerisinde malı teslim etmediği hususunun sabit olduğu, verilen ... malın tesliminin imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca işbu dava konusu olayda ...