...n uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatı... ...karşılanmadığı, ödeneği olmadan ihaleye çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir. ...birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına...

...Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından sözleşmenin feshedildiği, davacı şirket tarafından sözleşmenin feshine karşı adlî yargıda dava açılmadığı, bu durumda, şirket ortağının sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira işin şirketin yetkili elemanı vasıtasıyla yürütüldüğü...

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...sebep oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin 14 üncü maddesi gereği fiyat farkı... ...süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. ...uzatımı verilemeyeceği, Ancak, idaresince,  mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş...

Sözleşmenin 6. Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi... kar kaybı alacağının tahsili , sözleşmenin haksız feshi , yoksun kalınan kar kaybı

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

...ihaleyi kazandığı ve 24/07/2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 27/07/2012 tarihinde... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı ve sözleşme...

Uyuşmazlık sözleşmenin davalı tarafından feshedilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Bu sebeple davalı tarafından önce işin yapımı... ...idarece haksız feshedildiğini, davacının feshi gerektirecek herhangi bir eyleminin olmadığını...

...yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmenin 8.7. ...sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, sözleşmenin feshi halinde ifaya ekli cezai şartın talep...

...taraflarınca onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir... ...revize iş programının gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı...