...ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ile Fen İşleri Md. ...incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak... Örneğin süre uzatımına... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... (2) Mücbir sebepler nedeniyle... ...gecikme olarak kabul edilmesi ve bu süre için...

...2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu... ...yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine... ...tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi... ...görüşünün bildirilmemesi sebepleriyle Kurulumuzca... ...sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak... Ancak, mücbir sebepler veya...

...Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle... ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...sayılı Kanunun “Mücbir sebepler” başlıklı... ...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye... ...ve 26.09.2018 tarihi ile 15.11.2018 tarihleri... Örneğin süre uzatımına...

...incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak... maddesi ile … yüklenimindeki... İşin süresi, yer tesliminin... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.... ...inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul...

...gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak... (6) Mücbir sebepler ve/veya... ...gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...rafların görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi... ...hususunda yüklenici ile idaresi arasında...

...uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak... ...rafların görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine... ...idaresince,  mücbir sebepler veya idareden... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin...

...hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı... ...işin durdurulduğu, Süre uzatımları dâhil... ...hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya...

...onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden... ...idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı... ...2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı... ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... quot;Mücbir sebepler&quot... ...ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa... ...300 gün ilave süre talep etmesinin iyiniyet... ...bakılarak işlem tesis edilmesinin hiçbir yasal... İdare Mahkemesi'nce verilen ... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...