...içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” denildikten sonra 23'üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” denilmektedir...

...tesis edilmesi talep edilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın … tarih … sayılı Olur'una istinaden, davacının 4735 sayılı Kanun'un 25/(f) maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve davranışında bulunduğundan bahisle anılan Kanun...

maddesi gereğince tacir sıfatını haiz borçlu cezai şartın indirilmesini ... olması, mahkemece davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve ... verilmesinde bir isabetsizlik bulunmaması ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde ...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

maddesi gereği cezasız feshedilmesinin talep edildiği, dilekçe ekinde … bayisi … Otomotiv A.Ş. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

maddesinin 3. maddesi hükümlerine göre değil, sadece 34.1., 34.2. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep , yasaklılık

maddesinin (b) bendine göre gerçekleştirildiği, davacı şirket ile her biri ... ...039;nun sözleşmenin ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma yetkisi bulunmadığı ve... ...bildirildiği, bu açıklama ve ibraz edilen belgeler uyarınca mücbir sebepler sebebiyle 30 günlük ek süre verilmesinin talep edildiğinin... maddesinin 1.

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. maddesinde belirtilen mücbir sebebe yönelik koşulların oluşmadığı savunulmuştur. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...bulunması halinde; durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin... maddesinde; “… maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı