fıkrasının (f) bendindeki, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza...

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. Süre uzatım onayının ...

...2021 tarih ve 2017518 sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare... Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru... ...işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp...

ve 3. 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ...hükümlere göre tasfiye edileceği; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

...Dairesi Başkanlığı) 07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından özetle; adı... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...davacı firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. tarih ve E: ..

...sınırlarına göre karşılaştırılması, tam ve hisseli olup olmadığı, alanın arsa... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... ...niteliğine göre, işin süresi … gün süreyle uzatıldığı anlaşılmaktadır...

...davacıya eksiklikleri gidermesi için süre verilmiş olmasına rağmen ihale... ...fıkrasının (f) bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...mevzuata uygun şekilde tutulmadığı ve tebliğ edilmediği, Sulh Hukuk Mahkemesine... maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

...sürülen hususlar nedeniyle belirli bir süre ertelenmesine yönelik olarak yapılan... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. mücbir sebep , öngörübilirlik , öngörülemezlik