...fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin... ...Noterliği 22.04.2015 tarihli ihtarnamenin keşide edildiği... Yargılama sürecinde sözleşme ve... ...bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında... ...dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak...

...gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... ...noksanlıkları bedelinin Üniversitenin bütçesinden... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine...

...imzalayan davacı şirketin mücbir sebepler dışında... ...nce davacıya gönderilen ihtarname üzerine döviz... ...gücünün yetmemiş olması şartlarının davacı tarafından... ...ilişkin 12/12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ...verilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra davaya...

...Daire Başkanlığı Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde... ...uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ...uyarınca 6 (altı) ay süreyle bütün kamu kurum...

ve 26. ...eri uyarınca iki yıl süreyle kamu ihalelerine... ve 26. ...asının (f) bendinde, mücbir sebepler dışında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı...

...nün 26/03/2021 tarihli ve E.3989 sayılı yazısında... ...süreye uygun olarak ödeme şartları.”, ...bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. ...e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul... İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili... ...tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya... ...çerçevesinde sözleşme şartlarının olağanüstü... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...ilişkin 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi... ...koyucunun öngördüğü yasal süreyi değiştiremeyeceği... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ...ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında...

ve 119. ...müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar... ...verildiği ancak yörenin şartları, terör vs.... ...10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında... İstinaf Sebepleri İhale şartnamesinde...

...şirketin, taahhüdünü mücbir sebepler dışında... ...dolayı noter vasıtasıyla ihtarname çekildiği, davacının... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ve 26. ...leri uyarınca 1 yıl süreyle tüm ihalelerde... ...ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp...