...fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin... ...Noterliği 22.04.2015 tarihli ihtarnamenin keşide edildiği... Yargılama sürecinde sözleşme ve... ...bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında... ...dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak...

ve ... ve ... ve ... ...gayri müsait çalışma şartlarına zorlanıldığı... ve ... ...üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir... ...olduğu durumdan itibaren mücbir sebebin meydana... ...zararının tazmininden ise süre uzatım kararında...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem... tarih ve ... tarih ve ... ...sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın... ...incelendiğinde zemin cinsinin hava şartlarına (rüzgar, yağış... tarih ve ... ...olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım...

...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında... ve 3.3. ...Şartname'de belirtilen şartları haiz rezerve... ...si uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...04/2021 tarihinde tekrar ihtarname gönderildiği... ve 3. ...bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında... ...davacı şirketin mücbir sebepler dışında ihale... Yedek Malzemesi (6, 7 ve 10.

...verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur... ...usulüne uygun bir temerrüt ihtarnamesi ve dava açılırken... ...uğradıklarını ileri sürerek yapmış olduğu... ...kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan...

ve 27. ...temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve... ...ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10...

Dava; davacı şirket ve şirket ortakları sıfatıyla... ...bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat... ...n (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında... ...aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007...

...ihtarname ile sözleşme şartlarının yerine getirileceği... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş... ...nden 23.03.2007 tarihli ihtarname çekilmiştir...

…ve (…) ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin... ...ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... ...ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği...