...ve 578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri...

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...ve 148219 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı...

...ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi... ...iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın fen... ...idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek...

...karşılaştırılması, tam ve hisseli olup olmadığı... ...olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... ...göre, işin süresi … gün süreyle uzatıldığı anlaşılmaktadır... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...

...dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde... 9.4.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K. Süre uzatımının hatalı verildiği... ...hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna...

...öngörülmezlik ve önlenemezlik şartlarını birlikte taşıması... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan... ...sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare... ...Dava; davacı şirketin 1 yıl süre ile kamu ihalelerine...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi... f) Mücbir sebepler dışında... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ...devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. ...tasfiye edileceği; mücbir sebepler dışında, ihale...