... ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesind... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. ...çalışmaya uygun olmayan dönem sonu 15/03/2019 tarihine eklenmesi gerektiğini belirttiği...

...Büyükşehir Belediyesi'nin 29/12/2019 tarihli yazısı ile revize projelerin... ...nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği... kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın...

Hukuk Dairesinin 25.06.2020 tarih ve 2019/104 E., 2020/1851 K. ...dolgu toprağın olduğu yere hiçbir mühendislik yapısının yapılamayacağını... maddelerinde düzenlenmiştir. maddesinde düzenlenmiştir.

...Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir. Mühendislik İş Ortaklığı’na kesildiği... ...verildiği ve söz konusu kararın 03/07/2019 tarihinde kesinleştiği, bahse konu...

...35 inci maddesinde; sözleşmenin 08.10.2019 tarihinde bir nüsha olarak imzalandığı... ...imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde... Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari

gecikme cezası , mimar , mühendis , teknik personel ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir.

...bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları... .'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... İnşaat Mimarlık Mühendislik Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.

...zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir. ...48 inci maddesinde de “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve... ...görevlendirilmesine karar verildiği, 20.03.2019 tarihinde kendisi ile … (