maddesi gereği de dava konusu işlemin tesis edildiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari

...istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı... ...sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü ...

...tarihli sözleşme ile davacı, doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34.

...bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...1775, Karar No:2022/4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin üzerine düşen yükümlülükleri...

...ihalesinin 19/3/2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz İnş. ...tarafından 2/11/2010 tarihli ve 317 sayılı yazı ekinde İnşaat Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve... ...yüklenicinin basiretli bir tacir olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli önlemleri alması gerekeceğinden hareketle...

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, ...süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... Gerçekleştirme Görevlisi (Elektik Teknikeri) …ve Diğer Sorumlu (İnşaat Mühendisi) …’

...Ortaklık Tespit Belgesi”nin yer aldığı, bu formun “İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin... geriye doğru 1 yıl , kesintisiz ortak olma , ortağının iş deneyim belgesi , ortaklık tespit belgesi

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,