...aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. İstenilen belgeler 11.01.2017 tarih ve 374396 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir.

Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, belirlenmiştir. ...hareket etmemesi durumunda idare katık bertaraf ücretini iş programına yetişilinceye kadar bir hesapta bloke eder ve... TL/ton olarak belirlenmiştir.

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. ...ruhsatının alınmasından sonra, taahhüdünü, sözleşme eki iş programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...500 mt kablonun iş eksilişi yapıldığı, idare tarafından mukayeseli keşifte 1.500 mt iş eksilişi yapılmasının doğru...

...iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen... uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.

(i)Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,” Hükümleri bulunmaktadır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu...

039;in elektrik işleri iş programına göre şantiyede bulundukları dilekçe ekinde sunulan... - Mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet olmalıdır.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı...

Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. ...şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini...