...Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin... ...bedelinin kesilmesine yönelik olarak birim fiyatının tespitinde taraflar arasında... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...sözleşme bedelinde 636.000 TL’lik bir farkın oluştuğunun hesaplandığı... ...yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca... ...Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi... Teklif Fiyatı Puanlaması” ve “A.2. ...Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci... Teklif fiyatı puanlaması    

...cezalar ile çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm mükellefiyetler... ...ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya... ...eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat... ...verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği...

… Yapımı işi ile ilgili olarak, yeni birim fiyatların... ...belirlenmesi ve söz konusu işte fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden... kaynakların verimli kullanılması , resmi rayiç , Yeni birim fiyat

...yılına aktarılan ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının... ...maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu... ...yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan fiyata yapmaya mecbur olup, kural olarak...

...kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat farkının verilmesi gerektiğini, davalı... ...yapım sürecinde işin işleyişi ile ilgili olarak sözleşme hükümlerine...

...Dilekçilerce kararın esasına ilişkin olarak; ilgili ihalede 4734 sayılı Kamu İhale... ...ile yüklenici firmadan daha yüksek fiyatlardan satın alınması suretiyle... ...emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine...