...sözleşmenin idarece feshi nedeniyle kesin teminat mektuplarının... f) Mücbir sebepler dışında... ...uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...İhalelere Katılmaktan Yasaklama Talebi” konu başlıklı yazının... … Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda...

...teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi... ...taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında... ...kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda... ...ise alanın kısıtlanması nedeniyle uğradıkları gelir...

...alındığında; herhangi bir mücbir sebep olmaksızın... ...mal teslimi yapılmaması nedeniyle ihalelere katılmaktan...

...uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı... ...addeleri uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kuru... ...f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale... ...kurulan sistemdeki eksiklikler nedeniyle olumsuz rapor verildiği... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin... ...davacının manevi tazminat talebinin yeniden değerlendirilmesi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...2013 tarihli Birlik Encümeni talebiyle İç İşleri Bakanlığı... ...uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul... ...Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında... ...Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı...

...bendinde hakimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına... ...yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu... ...nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı...

...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat... ...tarihli ıslah dilekçesi ile talebini arttırarak kâr kaybı... Yargılama sürecinde sözleşme ve eki... ...f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında... ...istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak...

...bulunmadığı, bu sebeple yüklenici talebinin karşılanmasının... ...tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin... ...bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine...

...özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...raporu ile davacının fesih talebinin kanunun çıkış... ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul... ...fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin... ...etmesine engel olduğu tespiti nedeniyle 4735 sayılı Kamu...