...ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre... ...sürecinin aksadığı, bu sebeple revize iş programında... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten... ...yüklenicinin ise 100 günlük süreye ödenek konulmasını... ...gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği... ...dolayısı ile herhangi bir “süre uzatımından” söz edilemeyeceği...

...fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... ...ücret farklarına ilişkin talebin yasal dayanağının... İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal... ...tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya... ...şartlarının olağanüstü değişmesi nedeniyle taraflardan birinin... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...dilekçesinde özetle; davacının talebinin basiretli tacir gibi... ...firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması... ...açıklayarak idareden süre uzatımı talep ettiğinden... ...yürütülecek işlerin de bu gecikme nedeniyle takviminin uzadığı...

Menfez Yapım İşinde, mücbir sebeplerle sözleşmenin... ...belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi... ...olay neticesinde tümüyle ve sürekli olarak imkânsız... ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... ...belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi...

...verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden... ...süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin... ...kalmamış, yine yüklenici talebine doğrultusunda yeni... ...fiyatlarındaki anormal artışları nedeniyle fiyat verilmesini... ...bir kısım tereddütlere sebep vermekte; işin herhangi...

...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...yüklenici firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü kez... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... ...195 gün ilave süre/süre uzatımı verilerek yeni iş... ...Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03...

...Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade... ...üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir. ...olduğu durumdan itibaren mücbir sebebin meydana geldiği... ...uyarlığın bulunmadığına, Sebep olunan kamu zararının... ...gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte... ...prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan...

...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... (5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici... ...yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin...

...artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme... ...şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı... ...nin (f) bendinde, mücbir sebepler dışında, ihal... ... (f) bendinde belirtilen, mücbir sebepler dışında... ...un 25/f maddesinin ihlali nedeniyle aynı Kanun'...

...temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...olduğu, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...olması nedeni ile gecikme nedeniyle güncellenmiş fiyat...