...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde... ...süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan... ...aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...Buna göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi... ...ve ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...bitiminden itibaren 28 gün süre uzatımı talep ettiği görülmüştür... ...olmadığına yönelik görüş talebine yönelik, geçmiş... ...10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...yapılan başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan... ...sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...Dava; davacı şirketin 1 yıl süre ile kamu ihalelerine...

...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse... ...baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...aşamasında ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul... ...ddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğ... ...sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil...

...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne... ...değerlendirmeleri sonucu talebin haklı görülmesi... ...ddesi uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan... ...tanesinin pandemi koşulları nedeniyle temin edilemediğini... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin...

...verilen cezalı çalışma süresinin ... ...aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi... ...sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği... ...Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...feshedildiğini, müvekkili şirket bu süre zarfında sözleşme yapılmasına... ...maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... ...bildirilmiş, davacı taraf talebini ıslah etmediği anlaşılmakla... ...yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zararın... ...rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse...