YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...imzalandığı tarihte var olması nedeniyle bu durumu ticari... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep ...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale... ...gerektiği, mücbir sebep talebinin değerlendirilmek...

...ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul... ...mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...Rusya krizinin meydana gelmesi nedeniyle tüm görüşmelerin...

...Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihl... Ancak, mücbir sebepler veya idarenin... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının... ...sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği...

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler... (2) Mücbir sebepler nedeniyle... ...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek... ...günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan dönem... Süre uzatım onayının ... ...sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen...

...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre... ...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek... ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... ...geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz.

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre... ...sektöründe olumsuz etkilere sebep olduğu, bundan dolayı...

...kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı... Duruşma talebinde bulunan ... ...kaldırmaya gücünün yetmemesi ç)Mücbir sebebin meydana geldiği... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri... ...tarihli tutanak(Ek-3) mücbir sebep yönü ile birlikte incelenip... ...yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz...

...belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi... ...işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin devam etmesinin... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...olacağının değerlendirildiği bu sebeple ……… ...merciler tarafından düzenlenmiş mücbir sebebe ilişkin herhangi... ...sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin...

...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin... ...yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince tereddüde... ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...için proje değişikliği talebinde bulunduğu, İdaresinin... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan...