...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden... ...nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden... ...öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat... ...9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde...

...fiyat farkı hesaplanması talebinin idaresince reddedilmesi... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...arasında yaşanan gecikme nedeniyle fiyat farkı hesaplanamayacağına...

...değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir.... ...olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın... ...edilmesi gerektiği, mücbir sebep halinde nedensellik bağının... ...nedeniyle idarece yüklenicinin talebinden daha az süre verilmesi... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...rağmen arızanın giderilmemesi nedeniyle 4735 sayılı Kamu...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında... ...artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine... ...artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...nitelikte olduğundan bahisle mücbir sebep olarak kabul... ...dair kuralın mücbir sebep nedeniyle işlerlik kazanmaması... ...bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi...

...için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve... ...incelemelerde de bu kalemler nedeniyle yapılan herhangi... ...nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme... ...giderleri ile ilgili davacı talebinin reddine karar verilmesi...

...gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat... ...yürürlüğe giren mevzuat gereği, mücbir sebeplere bağlı olarak... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...