...olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin... ...tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre... hakediş , KDV , süre uzatımı ...görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli...

...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabınd...

...sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun... ...si uyarınca 6 (altı) ay süreyle bütün kamu kuru... ...yerinde çıkan yangının mücbir sebep teşkil ettiği... ...görüldüğünden bu nedenin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği...

...arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve... ...itibaren başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat... ...yapılamayacağı” hususunda görüş talebinin genel mahiyette olması... ...sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...sebebiyle davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ...1183) Genel salgın hastalık nedeniyle yüklenicinin tek... ...salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı...

...işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı... Ancak, mücbir sebepler veya idarenin... ...anlaşmazlığa ilişkin görüş ve talebi özet olarak aşağıda... ...29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği... ...yansıtması mümkün olduğu, bu sebeple söz konusu sökülecek... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten...

...dolayısıyla kamu zararına sebep olunduğu iddiası ileri... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü... ...süresinde başlayamaması nedeniyle ve bu durumun da... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...

...bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...tarafından olumsuz hava koşulları mücbir sebep olarak kabul... ...uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...