...teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama yapılmıştır. ...inşaat sahası sınırlarının belirlenmesi, şantiye ulaşım yolunun .yapılması ve arazinin tesviyesini mutakip 7 gün içinde...

İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. ...programına uygunluğuna göre hesaplandığını ve söz konusu hesaplamaya göre yüklenici lehine ve aleyhine durumların ortaya...

...tahsis edileceği, servis araçlarının günlük ortalama 90 km yol kat edeceği, idarece ihtiyaç duyulması halinde güzergah... ...güzergah bilgilerine yer verilmediği ve bu nedenle maliyet hesaplamasının yapılamadığı, söz konusu araçların ciddi...

...hesaplama yöntemi kullanılarak toplam puanın hesaplanması yoluyla ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği...

...Değerlendirme Oranı yerine benzer poz tenzilat oranının hesaplamaya esas alınması nedeniyle kamu zararı oluşmuştur... ...altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Karara karşı taraflar istinaf kanun yoluna başvurmuştur. ...raporunda toplam 348 günden 158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin gecikme cezası...

...olarak B katsayısının dikkate alınmasıyla yeniden yapılan hesaplama sonucu kamu zararı tutarı … TL olarak yeniden belirlenmiştir... ...60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

...olarak B katsayısının dikkate alınmasıyla yeniden yapılan hesaplama sonucu kamu zararı tutarı … TL olarak yeniden belirlenmiştir... ...60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Hükme karşı taraf vekilleri istinaf yoluna başvurmuştur. ...sebebiyle belirtilen sözleşme hükmü gözetilerek yapılan hesaplamada; sözleşme bedeli olan 18.149.431,26-TL'nin...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ''İstinaf kanun yolunda yapılamayacak işlemler'' başlıklı HMK 357.