Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.”, Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır.

... Prefabrike … Binası Yapım İşinin ihalesi öncesinde öngörülmeyerek yaklaşık maliyet hesabına eklenmeyen, isteklilere sunulan uygulama projelerinde, imalat listelerinde (ve mahal listelerinde ... sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 24’üncü maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesi uyarınca keşif artışına gidilerek aynı yükleniciye bedeli karşılığında yaptırılmasında ...

...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde; İşe ait İdari Şartnamenin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar ” başlıklı 45 inci maddesinde...

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır.

Başvuru sahibi tarafından 118.286,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak 365 günden sonraki teslim edilen hizmet için idari şartnamenin 46.1.1. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 46.1.1.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır.

no’lu iddianamesinde sorgu konusu ihale için ... ...verilmiş, Düzenlenen ek rapora istinaden Dairece yapılan görüşmede; Kamu zararı tutarının hesabına ilişkin olarak; ..

...hükmünün temel gerekçesi hakkında yukarıda yapılan açıklamalardan sonra kamu zararı hesabına gelince; 1- Nisan-2016 ayı endeksleri ile sözleşme fiyatlarına dönüştürülen... ...sekizinci fıkrasındaki; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat...

...formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacak ve 5 ve 6 ncı maddeler gereği ayrı ayrı hesaplanacak... b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

... işlemin yasal mevzuata aykırılığının bildirildiği, söz konusu hakedişin davacının hesabına aktarılarak çalışmasının talep edildiği, Araçların belli bir bölümünün ihale ... verilmediği, Bilirkişilerce, işin niteliği ve kalan işin kalan sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı hususunun afaki bir şekilde değerlendirildiği, Mahkemenin tüm bu hususları gerektiği gibi ...