..Davacı vekili, imal edilecek betonda kullanılacak kum, çakıl vs.

...şikâyet dilekçesinde özetle, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı... ve Tic.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi... Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.

ve 3. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ) kuralına yer verilmiştir.

...sonlanması istenen imalatların da 24.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

ve ... 10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ve ... ve bağlı birimler olduğundan, .. ve ... ...2017 tarih arasının proje olmadan iki peron imalatına başlanamayacağı için süre uzatımı olarak verilmesi gerekecek...

maddesinde, İdari Şartname'nin 25. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…,

...birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen iş yerinin veya malzemenin veyahut... Sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda özet olarak belirtilmektedir.

...tarafından belirleneceği ve Yönetmeliklerin eki Tip Şartnamelerde de, Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile... Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen borç tutarı ...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak...