f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47’nci maddesinde de; “…

213 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle; …Belediyesi tarafından …tarihinde ihale edilen ve …Ltd. Hizmet Alımı İşi” nde Teknik Şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına...

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, ihale konusu işin Karayolları 13. ...olarak hesaplanan sınır değerin altında olduğundan İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca değerlendirme dışı...

ve Tic. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde iş programı... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

...ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî...

...herhangi bir kusuru olmaksızın kanuni süresi içinde tamamlanamadığı anlaşılmıştır. ...ödenmesi suretiyle oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

...geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici... İşe ait sözleşmenin, “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

Bakanlığına yazılmasına, karar verilmiştir. karar verildi.” denilmiştir. Bu Kurulca verilen kararlar kesindir.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; söz konusu ihalede teklif veren davacı şirketin kullandığı ...

Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…