...olabileceği gibi sözleşmede uyarlamayla ilgili bir düzenleme bulunmaması halinde... ...numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca... İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır.

...Belediyeye ait araçlara kesilen ceza ile bu cezaya ilişkin çeşitli giderlerin... ...zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli... g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır.

Bu madde bu mükerrer ödemeyi önlemeyi amaçlamıştır. sayılı Olur ile ... ...rayiçlerine uygun olup olmadığı hususunda ilgili yönetmelikler gereği yerel Sanayi...

...2013/9640, K:2013/14540 sayılı ilamı ile; (. KARŞI OY YAZISI Dava, inşaat all risk sigorta... ...sigortacı ile anlaşması ve ek prim ödemesi gerekir. ...eksikliklerin giderilmesi faaliyetleri ile ilgili olmadığından, bakım devresi...

...yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının... ...zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, Dosya kapsamındaki bilgi... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

...na göre 15/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...taraflar arasında oluşan anlaşmazlıkla ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep... ...alınarak ilerlenmesi; sözleşmedeki ödeme şartlarına, imalatların niteliğine...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Şartnamesi... ...davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ...

...ile … arasında sözleşmeye bağlanan … ihale kayıt numaralı “ … ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış... ...zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak duruşmaya katılan .....

3- Beton Yağmur Oluğu yapılması imalatı ile ilgili olarak:    ..., gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc...

...GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Bayraklı... ...Yaya Köprüsü Yapılması İşi” ile ilgili görüş istemidir.