...na göre 11/02/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde... ...olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin...

...İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … … ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden... ...yine programda belirtilen miktarlarda ödeme yapacağı taahhüdünde bulunmaktadır...

...yılına aktarılan ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir.

...na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde komisyona... ...konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört...

...noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından... ...gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme... ...inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel... ...arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak...

Söz konusu İş ile ilgili olarak 2018 yılı ödenek durumu... ...imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ile Gerçekleştirme Görevlileri (… ile Gerçekleştirme Görevlileri (…

...işlemlerinin gecikmesi, hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun... İstisnası cezanın tenkisiyle (indirilmesiyle) ilgili BK’nın 161. sayılı kararı ile; “… sayılı kararı ile; “… ...davalıdan istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek...