...Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak... ...olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel...

...İşi”nde; 2 nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. ...dağıtılması gerektiğinden revize iş programının fiili gerçekleşme durumları...

...sözleşme imzalandıktan sonra işin idare kaynaklı sebeplerden dolayı durdurulduğu... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak... ...endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri... ...Farkına İlişkin Esaslar’ın “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı... fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

iş kalemi , iş programı , şantiye ...yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi... ...programla­nandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörü... İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “

...sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin... ...edecektir.” hükümleri gereği, iş programının sözleşmesinde belirtilen... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin... ...ödenek temin edilemediğinden bahisle iş programındaki aylık ödenek miktarları... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … (

...yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...değişikliklerine göre hazırlanan revize iş programına göre ödenmesi...

...tutulmuş olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep ve... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...belirlendiği, buna göre hazırlanan iş programının da taraflarca imzalanıp... ...artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının...

...ödeme yapıldığını, yapılan bu ödemeden sözleşme hükümlerine göre... Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...uşmazlık toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacaklarını dav...