...davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası... Mahkemece bozma ilamından sonra yapılan yargılama sırasında, taraf vekilleri huzurunda ve bilirkişi nezaretinde...

Duruşma sırasında bu konuda, “aradan 5 yıldan fazla zaman geçmiş... Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2. Bilindiği üzere idare kamu hizmetlerini yerine getirmesi sırasında bir takım tasarruflarda bulunmak zorunda olup bunlardan...

Öte yandan eser sözleşmesinden doğan alacak nedeniyle Erzurum 3. Temyiz incelemesi sırasında da bu eksikliğin telafi edilmediği anlaşılmaktadır.

...2020 Yılı Uygulama (Restorasyon) İşi”nin yürütülmesi sırasında idaresince onaylanan yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının... ...ise yapılan işlemin geri alınarak ödemelerin, yüklenici alacaklarından ivedilikle mahsup edilmesi, alacağı bulunmaması...

...mühendisleri tarafından verilen ve iş programı (cut-off ve sıyırma) sırasının değiştirilmesi olarak algılanan talimatın işin... ...dosyası ile ihaleyi yapan idareye karşı haksız fesihe dayalı alacak davası açmış olduğu, Asliye Hukuk Mahkemesi'nce...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne... ...000,00 TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 879.377,80 TL'sına çıkarmıştır...

...Döşenmesi ile Yama Asfalt Yapılması İşi’nde işin devamı sırasında … 01 ve … 02 poz no.lu iş kalemi miktarlarında... ...kalemlerinin miktarlarında meydana gelen artışlar ile ilgili ödemelerde; Kamu İhale Genel Tebliği ve yapım işleri tip...

olarak hesaplandığı, bu hesaplamalara göre alacak ve/veya borç oluşmadığı, ayrıca idaresi tarafından... Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve...