...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun... ...artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek... ÖDENEK DÖNEMİ TUTARI (TL) ..

...malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası... ...idarenin deposunun ve diğer şartların uygun olmaması sebebi ile teslimat peyderpey olduğu...

...açacağı eda davasında feshin haklı olup olmamasına göre talepte bulunabilir ise de, sözleşmenin... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü...

...maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... ...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü...

...farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Diyarbakır Büyükşehir... ...olarak herhangi bir Yönetmelik düzenlenmesinin olmaması dolayısıyla hukuki uyuşmazlığın...

...vermemesi gerektiği, Kazı ruhsat izin sürecinin olmaması, şehir merkezinde yapılan imalatlar... 90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. ...bulunduğu, idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından bağlayıcı...

Denetim, dinamik ve sürekli değişime kapalı olmaması gereken bir olgudur. ...nedensellik bağının kurulması gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların... ... üyeliğinde boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurul tarafından...

...yapıldığı anlaşıldığından söz konusu iddiası süre yönünden uygun bulunmamıştır. ...aktarılmasına yönelik iddia, dokümana şikayet olmaması ve sözleşme sürecinde iş artış...