...tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine... ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.

...işin feshedildiği ve yükleniciye 1 (son) no.lu hakedişle 35 günlük hizmet bedeli ile beraber... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

...personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın uygulanmaması... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir. , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

...2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı... ...sözleşmede yer alan birim fiyatların çarpılması ile hakediş ödemesi yapılacağından idarenin ödeyeceği... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde...

Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...hususlar , Geçici kabul itibar tarihi , kesin hakediş , kesin kabul , teminat süresi

, hem Gerçekleştirme Görevlisi hem de Hakedişi Düzenleyen Diğer Sorumlu (…) ...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun... ...artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek...

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye...