...29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi...

...yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı...

...huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri... ...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...olmadığını tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden kesilmesine karar vermiştir. ... ...2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki... ...hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye... ...aykırılık teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen akaryakıt...

...nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı... ...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... ...528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden...