...sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...bir defa da proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş... ...farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı...

...olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır...

...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...bölünmek suretiyle aylık bazda hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın ise işin... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.