Somut olaya geçmeden önce konunun detaylı bir şekilde... ...hasar verilmeden sökülerek 150 km ileride idarece yeri belirlenecek alana naklinin kararlaştırıldığı... ...asıl ve birleşen davalarda ayrı ayrı bilirkişi incelemeleri yaptırılarak raporlar alınmış...

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: UYAP üzerinde yapılan incelemede, davacı şirket ile … İnş. ...ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı... Uyuşmazlık konusu olayda, ortak girişim ile davalı idare arasında...

Somut olayda; davacı ile dava dışı yüklenici ... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden 4735 sayılı kanunun... ...birleştirilmesini istediklerini, yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda feshin usulsüz olduğu hususunun...

...ise; alım sürecinde şartname hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini veya herhangi... Bu bağlamda somut olayda; ödeme emri belgesini imzalayan harcama... ...kusur ve hatalı bir işlemin olup olmadığını incelemekle mükelleftir.

...eklerinde yazılı olması gerektiği, (temyize konu olayımızdaki gibi) yüklenicinin kendi ihtiyacı... ...kamuya ait ocaklardan temini öngörülen yapı malzemeleri varsa (taş, kum, çakıl, gravye... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “

...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...23 üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı... ...dolgu malzemelerinin yerinden oynaması ve dolgu malzemelerinin sel suları ile birlikte kaybolması...

...malzemelerin zamanında teslim edilmemesi üzerine, malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar... ...birlikte istenebileceğini, bu nedenle dava konusu olayda talep edilemeyeceğini, öte yandan, 51... ...2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim...

...suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlığın, rekabetin... ...yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı... ...maddesinde; “Komisyonca yapılan muayene ve incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici...

...kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş... ...ihalede en avantajlı fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla idarenin ihalenin iptali kararının...

Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister... Yapılan incelemede, yüklenicinin işleri gereken özeni... Olayda; bahsi geçen ihalenin Teknik Şartnamesi'nin 5.13.