...anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47.

...Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir. ...mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan bir mahkûmiyet hâlinin söz...

...kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...Alımı İşinde; 20.06.2017 tarihli keşif artışı ile 2 no.lu hakedişe dâhil...

İnşaatına ilişkin olarak “.. ...temini ve montajı için ayrıca iş artışı kapsamında “YF-B-18.502 Poz...

...cak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihini... ...İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...nakliye bedellerinin, saha tespitleri ve ölçümleri yapılarak iş artışı... ...geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp... ...iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında...

...görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem... TL/m iken sorgu konusu edilen yapım işi kapsamında ... ...88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL...

...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle... İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi... ...imalatlar ile yapılacak imalatların ölçümü ve fiyatlandırılmasının... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.