...çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği...

...süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ...

...konusu işin yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı...

...birim fiyatının yüklenicinin imalatı yapış yöntemini yansıtmadığı gerekçesiyle verilmiştir...

Bu defa sorumlularca gönderilen dilekçelerde, İstanbul Ticaret Odasından...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

maddelerine uygun olmadığı yönünde davalı idarece 07.05.2009 tarihli Fonksiyon...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ...

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı...