...süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir... ...konu olan olay aynı olduğundan ve dilekçiler tarafından tüm yıllara ilişkin olarak ortak dilekçe verildiğinden 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin tazmin hükmü...

Kiralanan Gayrimenkule ait ortak giderler kiracı tarafından karşılanacaktır. ...Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...

...malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ...kişi şirketinde ortak olmaları hâlinde bu kişi şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla...

ortaklaşa gönderdikleri temyiz dilekçesinde özetle; Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor... ...çıkan bakım onarım bedelinin sorumlusuna rücu edilmemesi işleminin herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalden kaynaklanmadığını, ilam maddesine konu edilen ve daha önce taraflarınca...

Belediyeleri) tarafından ortak gerçekleştirilmiş, .. Belediyesi tarafından ortak kullanılacağı ifade edilmiştir. ...kaynağında bir azalmaya meydan verilmediği, Kaldı ki, denetçinin de hizmetin eksikli ve kusurlu yerine getirildiğine dair bir tespiti bulunmadığı, Kamu zararı tespiti salt olarak...

İş Ortaklığına ihale edilen ... ...sehven yapılan hatanın sözleşmenin bağıtlanmış olması sebebiyle kamu görevlisinin kusurlu davranışı ile açıklanabilecek bir kamu zararına sebebiyet vermediği, hatanın... İş Ortaklığına ihale edilen ...

...malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ...olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir.

...birden fazla iş için tek bir iş deneyim belgesi düzenlenmesinin idarenin hatası olduğu, kusurlarının bulunmadığı ileri sürülmektedir. ortak girişim olarak teklif vermiş, iş deneyimini tevsik için pilot ortak olan davacı şirket tarafından, Ankara Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı'...

ortak girişimi adına Av. ...süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması b)Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...