...altına alınmış olup, idarece kiralanan bir... ...zorunluluğunun bulunduğu, yerinde herhangi bir... ...fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı... ...lisin bu yetkisini nasıl ve ne şekilde... ...sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında... ...veya komisyona ait olur…” hükmünden... İlam hükmünde kiralanan daire için...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu... ...olarak taahhüdünü yerine getirmediği... Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü... ...enin feshi , süre uzatımı , yasaklılık... ...bunun üzerine davalı idarece 01/12/2011 tarihinde...

...onayıyla geçerli olur. ...fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının... ...konulmasına ilişkin hüküm yerine, sözleşme imza... ...sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek... ...imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım... ...kaydıyla imzalandığı, idare tarafından bu... ...hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...onayıyla geçerli olur. ...firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü... ...olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde... ...belirlenmediği, bunun yerine “…hazırlanan... ...imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...dare, belirli bir süre vererek bu işleri... ...ici bu hususları yerine getirmediğ... ...ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark... ...gerçekleşme oranının nasıl tespit edileceği... ...Birim Fiyatları) ile özel pozlara ait piyasa...

...denetim kurumu vermiş olur. ...denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini... ...fıkrasında yer alan “…genel kabul görmüş... ...bağlama görevini nasıl ve ne şekilde... ...bentlerinde yazılı özelliklerin her biri... ...olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere... ...katılamayan üyelerin yerine her daireden...

...talebine istinaden idaresince yapılan... ...halinde Yapım İşleri Genel Şartnaemsi (YİGŞ... ...Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinde... ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler... ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat... ...240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte... ...aşağıdaki şartlar yerine getirmek suretiyle...

tarihli Olur” ile; “… ...gücü zayıf zeminlerde idarenin uygun göreceği... ...verilmiş ve sözleşme eki Özel Teknik Şartnamenin... ...yapım tarzı ve tatbik sürecindeki iş sıralaması... ...düzenlemeyle imalatların, Genel ve Özel Teknik...

iddiası yerinde değildir. ...firmasından renkli özellikteki kilitli... ...sayılı Sayıştay Genel Kurul kararı... Muhakeme süreci şu şekildedir... ...bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun...