YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...56442840 sayılı Oluru ile kamu... ...talep edildiği, süre uzatımı isteğinin... ...olduğu, şirketlerinin idarece 4734 sayılı... ...olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini... ...davranışlarının özelliğine göre...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu... ...davranışlarının özelliğine göre... ...birlikte, söz konusu Olur işleminin temyize... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek... ...davacı ile davalı idare arasında sözleşme...

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali... ...2012 tarihli Bakan oluru ile ihalelerden... ...feshedilerek 1 yıl süreyle tüm ihalelere... ...olarak taahhüdün yerine getirilmediği... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre... ...davranışlarının özelliğine göre...

...yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına... ...hükmü, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...onayıyla geçerli olur. ...yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi... ...programı veya işin özelliğine göre hazırlanmış... ...programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur...

...zarar görmesine neden olur. ...edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük... ...hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı... ...bozulmuş; Mahkemece Özel Daire bozma kararına... 3.Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki... YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç...

...davranışlarının özelliğine göre, bir... ...öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması... ...yükümlülüklerini yerine getirmediğinden... ...özelliğine göre idareye tanınan takdir... ...tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü...

...yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara... Genel İlkeler 36.  ...olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini... BAŞVURU SÜRECİ 2.  Özellikle zemin ve... ...tarafından 15/7/2014 tarihli olur ile Teftiş Kurulu... ...tüm yükümlülükler yerine getirilerek projenin...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...onayıyla geçerli olur. ...durumun taahhüdün yerine getirilmesine... ...değerlendirmesi: Süre uzatımına esas yüklenici... ...KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü... ...İşi”nde; 2 nci süre uzatımına bağlı... ...niteliğine, teknik özelliğine ve yapım...