...ve … sayılı Kamu İhale Kurulu kararında özetle; Söz konusu fiyat tekliflerine yönelik... ...yazıda belirtilen nihai süre üzerinden makul bir süre beklenilmesine rağmen sunulmadığı dikkate... ...in Kurum kayıtlarına alınan yazıda yer alan beyanı ile … tarafından gönderilen tam tasdik...

...yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim... ...bildirildiğinin davacı tarafından dava dilekçesinde beyan edildiği, davacı tarafından idareye yapılan... ...çabayı gösterdiği, davalı idarece bu durum gözetilmeksizin ve davacının fiil ve davranışının...

...Daire Ek İlamında sorumlu tutulan … ve … gözetiminde yapıldığı ortadadır. ...itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, ... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...tarihli ve E-39666 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

...tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; İdaresi tarafından 4734 sayılı Kamu... ...artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici... ...meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06...

tarihinde süresi bitecek olan ... ...yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

...09/02/2021 tarih ve 42887 sayılı yazısında özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş... ...Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  teklif geçerlilik süresi dolmasına... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi ...olduğunu açıkça gösteren doğrudan yazılı beyanda bulunduğu, davacının bu bildirimi idare...