“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir. ... 2355378/8218 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı...

...2022 tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile...

...ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile... hakediş , KDV , süre uzatımı

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...tarihli ve E.9388 sayılı yazıları ve eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz... ...tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı...

...tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır...

...tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...tarihli ve E-705 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu... ...işin durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak Sözleşmenin... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...