...tarihli ve E.729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına...

...tarih ve 2017518 sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından Kültür... ...kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar gözetilmek ve bu doğrultuda yeniden oluşturulacak... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... ...Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil...

tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan... ...doğru süre uzatım kararında kamu yararı gözetildiği ve keyfi kullandırılmadığı, anlaşılmıştır... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı