...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Hakkari... ...için birim fiyata dahil giderler birim fiyat teklif... ...Özel Teknik Şartname, Genel Teknik şartnameler... ...yapılacak ünite kazılarının teklif edilen birim fiyata... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...yüklenici karı ve genel giderleri dahil 1 adet Arıtma...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. ...şartnamelerde kamu ihale genel tebliğinin 81.1 maddesindeki... ...arasındaki fark, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla... ...kaydına,4-İstinaf yargılama giderlerinin davacı üzerinde... ...davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin... ...oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne...

“açıklamasına yer verilmiştir. ...ediniminde; a) Şoför giderleri hariç yapılan... ...sınırlamaya tabi tutulmadan tekliflerin istenilmesinin... b) Şoför giderleri dahil yapılan... ...üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel... ...Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı...

...teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Munzur... ...uygulamanın Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22... ...varsa rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate... ...yüklenici tarafından teklif edilen … ( ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet...

...1) Yaklaşık maliyet ve teklif edilen fiyatların... ve Tic. ...farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle... ...edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve... ...hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Hakkari... ...yüklenici tarafından teklif edilen ... ...hükmü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...doğacak fazla işçilik ve giderlerin yükleniciye... ...terk edilmesini veya ilave işçilik gerektirmediği...

...Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7... Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. ve Tic. ve Yem. ...üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı...  hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teminat... ...inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı...

...temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait... ...temini için gereken bütün giderlerin yükleniciye... ...karşın, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerinin... nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda... Üniversitesi … Merkez Kampus... ...Uygulama Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik... ...maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel... ...Okullar” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın...    Miktarı   Teklif Edilen4     ...İşçisi (%4 Sözleşme giderleri dahil) (Brüt asgari...

...bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale... ...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ...ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi... ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye...