...sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat malzemeleri, ekip ve ekipmanlar ile yapımına başlandığını... Davalı iş sahibi idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat malzeme, ekipman, taşınma vs.

...eklerinden; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan 15/12...

...veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen yapı malzemeleri varsa (taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize... ...belirtilen alanda bulunan malzemelerin yüklenici tarafından inşaatta tekraren kullanılan kalıp ve demir malzemeler olduğu...

Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından... Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

...k derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngö... ...elemanlarının giderleri (yemek, iaşe, ofis cihazlarının sarf malzemeleri vs.) ve idare elemanlarının ulaşımını sağlayacak...

...B16C taş yünü levha malzemelerinin kullanıldığı, bu malzemelerin İlamda kıyas edilen 21.271/İB ile 21.271/İB...

...su deposu ile sac kabin ve beton platform yapılmasına ait inşaat, mimari ve mekanik borulama çizimlerinin detayları...

Buna göre katkı malzemesi dâhil bütün malzemelerin temininin birim fiyatın içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. ...jeolojik raporlar, yerinde yaptığı incelemeler ve tünel inşaatı uygulamaları esnasında kazandığı tecrübeler doğrultusunda...

...oluşturan, ancak; yapımından vazgeçilen analiz girdileri (malzemeleri) ile kalan analiz girdilerinin (işçilik ve/veya... ...olmasının olumsuz etkileri düşünülerek, beton yol kaplama uygulama inşaat yapım tekniğinin C30/37 basınç dayanım sınıfında...