...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun... ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... ...sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin... ...olarak açıklayarak idareden süre uzatımı talep ettiğinden, bilirkişi...

...konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer... … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate... ...olduğu, alçı sıva imalatının anahtar teslim götürü bedel sözleşme kapsamında...

...uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11... 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı

...geçici teminata ilişkin olarak ise süre uzatımı yapıldığı anlaşılmıştır... ...geçerlilik süresi ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına... A.Ş.nin teklif geçerlik süresini uzatma beyanının usulüne...

garanti süresi , Geçici kabul , kesin kabul , teminat süresi ...Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1.

...verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması gerektiğini... ...kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...tamamladıklarını, geçici kabulün yapılıp idareye teslim edildiğini, geçici kabul tarihinden... ...TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19...

...na göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...