...yazıları ve eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...programının revize edilerek idareye teslim edilmesi hususunda …” ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz... ...süre uzatımı verilmesi, 3- Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete... ...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... maddesiyle eklenen Geçici 4. ...kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. ...Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıd...

...yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012... ...kaynaklı inşaat yasağı nedeniyle 35 gün geç başlatıldığını, ayrıca inşaatın...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile... ...Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...hususlara uyulması zorunludur: a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak...