... belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021, işin süresinin 150 ... 7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve ... ihtiyaç olmadığı ve mevcut uygulama projesine göre imalatların yapılması gerektiğinin ... Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde ...

...hareket etmediği, sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde... ...Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının... ...gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... İşin yer tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı... ...yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş...

...Kanunu’na göre 18/03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği... ...30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme... ...Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde yapıldığı... ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...