...görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ... ...edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi... ...şekilde tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin...

...belirtilen süre kadar uzatılması, bu süreninde dolması halinde isteklilerin... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi...

...sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... ...dolgu ve naklinin ödenmediği, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi... anahtar teslimi götürü bedel , özel teknik...

...yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...görüş ve değerlendirmesi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile... ...ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine... ...farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak...

...oluşmadığı ifade edilerek kamu zararının geç teslim edilen miktar oranında hesap... ...süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı

... idarenin göstereceği yer, şart, onaylanan projeler ve zamanlarda yapım şartlarına bağlı ... tarihine kadar de yeni bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli ... gerçekleştirildiği aylar ve bu aylarda düzenlenen geçici hakedişlere rağmen, fiyat farklarının fazla ... bulundurularak yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin/sürelerin ... hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ...

...fiyat teklif sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin uzatılması... ...geçersiz olması” hususunu ileri sürerek ihaleyi iptal etmesinin hiçbir...

...geçerlik süresinin ve buna bağlı olarak geçici teminatın uzatılıp uzatılmamasına... ...idare tarafından teklif geçerlilik süresi uzatım talebi işlemi gerçekleştirilmediği...

...ihale konusu anlaşmayı öngörülen süre içinde imzalamadığı gerekçesiyle... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık