...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz... ...kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır... ...sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak... ...idari şartnameler, yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler...

...gün, tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı... ...işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin... ...olarak düzenlenen revize iş programına yüklenicinin itiraz ettiği ifade edilerek... ...teslim tutanağı ve ilk iş programının itiraz kaydıyla imzalandığı, idare...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhale... Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... ...ettiği fiyat üzerinden sözleşmeyi itirazsız imzaladığı anlaşılmaktadır...

...fiyatlara yüklenicinin herhangi bir itirazının bulunmadığı, Belirtilmektedir... ...fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin...

...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten... ...dilekçesinde; Hükmün esasına etkili iddia ve itirazlarının Kararda karşılanmamış... Şartnamede yapım işinin süresinin havanın fen noktasından çalışılmayacak...

...yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını... ...maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak... Süresinde teslim edilen iş programının... Yüklenicinin görüş ve talebi; Hazırlanan...

...arasında oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin talebine istinaden idaresince... ...11/2021 tarihli dilekçemde yazılı itiraz kaydı ile yasal haklarımız... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş...

... konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinde... ...çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir.

...zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe... ...karar verildiği, yüklenicinin de buna itiraz ettiği, anlaşmazlığın bu... ...süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği...